licitações.dehor
TudoContratação diretaPregão e concorrência

180 resultados para "Execução de obra remanescente"

Concorrência - Eletrônica27/01/2026encerrado

Seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na execução de obras remanescentes para conclusão de 02 (duas) Creches Proinfância  Tipo 2, padrão FNDE, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, administração local e demais insumos necessários, em obras parcialmente executadas e atualmente paralisadas, localizadas nos distritos de Barra Grande e Ibiaçu, no Município de Maraú-BA.

LICITACOES-E · Maraú/BAR$ 4,5 mi
Concorrência - Eletrônica27/01/2026encerrado

Seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na execução de obras remanescentes para conclusão de 02 (duas) Creches Proinfância – Tipo 2, padrão FNDE, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, administração local e demais insumos necessários, em obras parcialmente executadas e atualmente paralisadas, localizadas nos distritos de Barra Grande e Ibiaçu, no Município de Maraú – Bahia.

Prefeitura Municipal de Maraú · Maraú/BAR$ 4,5 mi
Concorrência - Eletrônica07/05/2026encerrado

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras e serviços remanescentes para a conclusão do Centro de Eventos Tufi Miguel, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e com supervisão direta de profissional(is) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), sob inteira responsabilidade da contratada, conforme projeto básico

MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS · Miguelópolis/SPR$ 657 mil
Dispensa17/03/2026

Contratação de remanescente do contrato 202274217215, originado da LE 2022/02972 (7421) Contratação de serviços em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), incluindo todos os itens necessários a execução dos serviços de fornecimento e instalação de 05 (cinco) elevadores, no Centro Cultural Banco do Brasil, localizado na cidade de São Paulo (SP), com seguro, garantia e manutenção durante a vigência deste contrato.

CESUP COMPRAS CONTR · Brasília/DFR$ 1,3 mi
Concorrência - Eletrônica15/06/2026encerrado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS DO MUNICÍPIO DE IPUIÚNAMG, INCLUINDO RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PENDENTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Unidade Única · Ipuiúna/MGR$ 255 mil
Concorrência - Eletrônica26/03/2026encerrado

Continuação do remanescente da Obra do Novo Fórum Trabalhista da 11ª Região (TRT 11) da Justiça do Trabalho, localizado em Manaus/AM, conforme projetos executivos revisados e compatibilizados na metodologia Building Information Modeling - BIM, que contemplam a execução de todas as etapas, serviços, fornecimento de materiais, equipamentos e demais obrigações necessárias à completa entrega da edificação, de acordo com as especificações técnicas constantes nos anexos do TR.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO · Manaus/AMR$ 98,3 mi
Dispensa03/08/2026encerrado

[Portal de Compras Públicas] - O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução de serviços remanescentes e obras de conclusão da Feira do Produtor Rural, localizada na Rua 21 de Abril, Centro, no Município de São José das Missões/RS, compreendendo o fornecimento global de materiais e mão de obra (regime de empreitada por preço global), visando cumprir as metas vinculado ao Contrato de Repasse nº 924716/2021/MDR/CAIXA.

Prefeitura Municipal de São José das Missões · São José das Missões/RSR$ 84 mil
Dispensa03/08/2026encerrado

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução de serviços remanescentes e obras de conclusão da Feira do Produtor Rural, localizada na Rua 21 de Abril, Centro, no Município de São José das Missões/RS, compreendendo o fornecimento global de materiais e mão de obra (regime de empreitada por preço global), visando cumprir as metas vinculado ao Contrato de Repasse nº 924716/2021/MDR/CAIXA.

Município de São Jose das Missões · São José das Missões/RSR$ 48 mil
Concorrência - Eletrônica18/05/2026encerrado

Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia destinados à FINALIZAÇÃO DE OBRA PARALISADA, consistente na retomada e conclusão da Creche Pré-Escola Tipo 1 localizada no Bairro Gui Vilela, no Município de Ponta Porã/MS, compreendendo serviços remanescentes, correções, recomposições e eventuais refazimentos tecnicamente necessários, conforme levantamento técnico, laudo aprovado pelo FNDE, projetos, memoriais, planilha orçamentária, composições de custos, cronograma físico-financeiro e demais documentos que instruem o processo, vinculado ao Termo de Compromisso nº 16722, instrumento vinculado ao Termo de Compromisso nº 8841/2014 (ID 1012740 - PAC 2 Creche/Pré-Escola 001), celebrado entre a União Federal, por intermédio do FNDE, e o Município de Ponta Porã/MS, no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, instituído pela Lei Federal nº 14.719/2023, às especificações do instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS · Ponta Porã/MSR$ 2,4 mi
Concorrência - Eletrônica12/05/2026encerrado

CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO CONTENDO: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO COM 4 SALAS DE AULAS,BLOCO ADMINISTRATIVO, GUARITA, SANITÁRIOS E REFEITÓRIO E REFORMA GERAL - PINTURA, TROCA DE PISOS E REVESTIMENTOS E COBERTURA, REFORMA DA REDE ELÉTRICA E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANAIDES BRITO MIRANDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA-TO

Secretaria da Educação, Juventude e Esportes · Palmas/TOR$ 3,1 mi
Concorrência - Eletrônica14/08/2026encerrado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO ASFÁLTICO PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA NO TRECHO REMANESCENTE DA RUA ANA BARBOSA, BAIRRO LADO BRANCO, MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MG, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO

Unidade Única · Água Boa/MGR$ 158 mil
Inexigibilidade03/06/2026

Contratação da obra de ampliação da Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul (PESS), situada no Município de Sapucaia do Sul/RS, com criação de 240 novas vagas prisionais, adequação das estruturas e instalações existentes e implantação da infraestrutura auxiliar necessária ao funcionamento da ampliação integral. A contratação será realizada em Regime de Empreitada por preço global, compreendendo a execução completa da obra e das providências necessárias à sua regular utilização, nos limites dos documentos técnicos integrantes da contratação. O objeto será executado em 02 lotes independentes: Lote 1, com 128 vagas e infraestrutura predial parcial necessária à ampliação; e Lote 2, com 112 vagas remanescentes e infraestrutura predial completa necessária à ampliação integral.

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS · Porto Alegre/RSR$ 6,4 mi
Concorrência - Eletrônica13/08/2026encerrado

[LICITANET] - Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva Moacir Falcão (remanescente), para atender ao Termo de Convênio nº 347/2024/PGE-SEOSP, celebrado com o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos SEOSP, conforme Memorial Descritivo, Planilhas orçamentárias, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, composições unitárias e outros documentos pertinentes a execução da Obra.

MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA/RO · Cacaulândia/ROR$ 202 mil